防水堵漏施工合同XX新版

防水堵漏施工合同范本

XX新整理版

防水是防水工程与混凝土工程的组合名称，那么防水堵漏施工合同是如何的呢 ?以下是在华律为大家整理的防水堵漏施工合同范文，感谢您的阅读。

防水堵漏施工合同范文

1

建设单位： ( 以下简称甲方 ) 施工单位： ( 以下简称乙方 )

经甲方对乙方承建专业资格的查核，赞同将高碑店市华 尊家园地下车库堵漏工程拜托乙方施工，为了明确两方在施 工过程中的权益、义务和责任，依照保证工程质量、工程进 度、工程安全的原则， 磋商确立以下合同条款共同恪守执行。

一 、总则

1、 工程名称： xx 地下车库。 2、 工程地址：高碑店市 3、工程内容：

xx 地下车库墙、板出现不一样程度漏水现拜托

温工程有限责任企业修堵漏水。

二、承包方式：

乙方包工、包料、包质量、担保理、包安全、包进度等 总包方式。

三、工期：

xx 防腐保

xx

1 / 9

防水堵漏施工合同XX新整理版

整个工期为 20x-11-10 至 20xx-9-30 。今年你施工单位

把车库显然漏水处修堵，待明年雨季再一次进行修堵。

四、工程造价：

经甲乙两方确立包死价合计花费

元整。

五、质量标准：

乙方依据甲方要求仔细组织施工，保证施工质量达到国

家对于堵漏有关标准。

六、两方责任：

1、 甲方责任：

(1) 配合乙方施工，如供给必需的垂直运输。 (2) 甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监察检查，发现问题，提交乙方限时整顿。

2、 乙方责任：

(1) 听候甲方通知，即时将防水资料进场，提交防水资料合格证、检测报告及河北省建设部门颁发的准用证，由甲

方现场负责人抽检合格后使用。

(2) 按甲方提出的施工计划施工，除不行防止的要素外，

不得人为迟延。

(3) 应恪守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规

行为，不然接受甲方各样形式的处分。

(4) 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，实时 自行解决， 保证工程质量达到优秀标准， 并对工程保修三年。

2 / 9

防水堵漏施工合同XX新整理版

七、付款方式：

本工程无预支工程款，现将华尊家园车库有漏水处堵

完，经甲方查收合格后支付工程款 元，待 2019 年雨季后出现漏水再次进行堵漏，工程所有完工查收合格后 2019 年 9

月 30 日前付至总工程款 95%，余款 5%作为工程质量保证金，三年后无质量问题一次性付清。

八、其余：

本合同一式二份， 甲乙两方各执一份， 具同样法律效劳，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动无效。未尽事宜，两方共同磋商解决。

甲方 ( 公章 ) ：_________乙方 ( 公章 ) ：_________

法定代表人 ( 署名 ) ： _________ 法定代表人 ( 署名 ) ：

_________

_________年____月 ____日 _________ 年____月 ____日

防水堵漏施工合同范文

2

发包人 ( 甲方 ) ：

承包方 ( 乙方 ) ：

依据《中华人民共和国经济合同法》与《中华人民共和

国建筑法》及其余有关法律行政法例的规定，依照同样、自

愿、公正和诚实信誉的原则，两方就中海国际大厦负二层地

下泊车场南侧防水堵漏工程分包事项磋商一致，订立本合

同。

3 / 9

防水堵漏施工合同XX新整理版

第一条 总则

1、工程名称：中海国际大厦负二层地下泊车场防水堵

漏工程。

2、工程地址：兰州市城关区静宁路

298 号 3、分包内容及分包范围 : 负二层泊车场南侧 ( 即纵轴 911 之间，横轴 gc 之间 ) 防水堵漏。 4、防水工程施工的主要项目及要求：

依据乙方所报的防水堵漏方案，详细详见《中海国际大

厦负二层防水堵漏施工方案》。施工采纳特配置和生产的快

凝、膨胀型浆液 ( 即注浆堵漏 ) ，达到不渗不漏的成效。 第二条 分包方式

乙方包人工、资料、机械、施工、工期、质量、安全、

文明施工。

第三条 分包工期

施工期：计划从 年 月 日至 年 月 日止。 第四条 工程质量管理要求及工程质量查收

1、乙方踊跃配合甲方监察检查，若乙方违犯甲方有关

工程质量要求的有关规定，实时按甲方要求予以返工、返维

修。

2、工程查收依照国家现行公布的《工程施工及查收规

范》及兰州市有关质量查收标准。

3、本工程完工后，由乙方以书面形式提请甲方查收，

4 / 9

防水堵漏施工合同XX新整理版

甲方在接到查收报告后一周以内组织查收，超出一周视作工

程查收完成。查收报告经甲方署名后视作付款依照。

第五条 甲方义务

1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等状况进

行监察，组织有关部门进行完工查收。

2、按本合同商定，实时支付工程款项。

第六条 乙方义务

1、乙方由马冬松同志为现场负责人，全面负责合同要

求的各项工作。

2、乙方须仔细恪守甲方的各项管理制度和规定，不然，

甲方依照相应制度规定对乙方进行处分，如情节严重或屡犯

不应的，甲方有权停止合同。

3、凡乙方采买的资料一定为国家及兰州市有关规范、

规定赞同使用的资料。

4、乙方应保质保量按合同要求工期达成施工。

5、乙方在施工自己范围内的工作时，一定保证其余公

共设备及别人劳动成就，如造成损坏，应保证实时修复并承

担由此造成的全部损失。

6、乙方的人员、设备、资料等发生的全部事故或损失

由乙方负责， 甲方不肩负任何责任， 发生的花费由乙方肩负。

若造成甲方的损失，乙方负责补偿。

7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负

5 / 9

防水堵漏施工合同XX新整理版

责清理至负一层垃圾堆。

8、乙方施工所产生的水电花费由乙方自行负担。

第七条 工程价款计价标准及计价依照

工程总造价：元 ( 大写：叁万肆仟玖佰贰拾伍元整

)

第八条 结算及付款

1、工程完工后，经甲方查收确立合格后，乙方将依照

合同编制工程结算，上报甲方审查，依据本合同签定价钱结

算，完工后工程总造价不做调整。在甲方工程查收完成后一

周以内支付合同总造价的

50%，工程查收合格一年后若无渗

45%，节余 5%留作质保金，自工程

漏，再支付合同总造价的

查收之日起五年以后付清余款。

2、乙方拜托马冬松与甲方进行工程结算审查和工程款

支付工作，每次付款时，乙方须向甲方供给相应金额的兰州

市建筑工程发票。

第九条 违约责任

1、合同两方一定严格执行合同义务，如一方违约，承

担违约责任，并补偿遵约方全部损失。

2、乙方不按有关规范标准施工，或出现重要质量事故，

甲方有权停止乙方施工，由此造成的经济损失由乙方肩负。

3、乙方施工进度达不到合同要求，每迟延一天，肩负

总结算价的 3%的违约金。

4、乙方若有转包或分包工程行为，甲方有权停止合同，

6 / 9

防水堵漏施工合同XX新整理版

并由乙方补偿甲方所以而遇到的全部损失。

第十条 其余

1、本合同未尽事宜，两方另行签署增补协议。

2、合同执行中如发生争议，两方磋商解决，没法解决

时移交工程所在地仲裁机构、法院判决。

3、本合同两方署名 ( 盖印 ) 后奏效。

4、本合同一式肆份，甲乙两方各执贰份。

甲方 ( 公章 ) ：_________乙方 ( 公章 ) ：_________

法定代表人 ( 署名 ) ： _________ 法定代表人 ( 署名 ) ：

_________

_________年____月 ____日 _________ 年____月 ____日

防水堵漏施工合同范文

3

甲方：

乙方：

一、 工程项目

1. 工程地址： 2. 工程名称： 3. 施工工期：

因不行展望原由，甲乙两方磋商后工期顺延。二、 工程造价及付款

工程采纳包工包料施工方式，工程总价

276100 元人民 30%。工程完工

币。合同签署定后甲方支付工程估算总数的

7 / 9

防水堵漏施工合同XX新整理版

查收合格后，甲方收到化工大厦工程款后，三日内付清工程

款总数的 95% 。余款 5% 于工程查收合格一年后付清。

三、 甲、乙两方责任

1. 甲方应无偿供给水、电、暂时用地、库房，办理用

水用证明，协调与有关单位的关系，保证工程按期进行。

2. 甲方应供给所施工地区予埋管线及其余设备状况。 3. 按期付款。

4. 乙方负责进厂工人的、安全治安、防火教育，要有专

人负责安全技术方面的人员，保证安全、治安、防火万无一

失。同时听从大厦管理人员的一致管理， 保证工期按期达成，质

量优秀。

5. 负责将完工后的施工现场清理洁净，将垃圾渣土清

理到甲方指定现场。

四、 质量保证

乙方对堵漏工程保修期为 5 年。五、 合同纠葛

1. 两方发生经济合同纠葛自行磋商解决。

2. 到工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。 3. 提起公诉。 六、 查收标准

以地下 2 层不漏水、不渗水为标准。本合同一式

2 份， 甲、乙两方各一份。

8 / 9

防水堵漏施工合同XX新整理版

甲方 ( 公章 ) ：_________乙方 ( 公章 ) ：_________

法定代表人 ( 署名 ) ： _________ 法定代表人 ( 署名 ) ：

_________

_________年____月 ____日 _________ 年____月 ____日

9 / 9